合同是为了适应市场变化和技术进步，以确保合同的有效性和可执行性，通过签订合同，双方明确了交易的条款和条件，保证了交易的公平性和合法性，下面是大爱范文网小编为您分享的购瓷砖合同参考8篇，感谢您的参阅。
购瓷砖合同篇1
购货方： (以下简称甲方) 供货方： (以下简称乙方)
供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》的规定，订立合同如下：
第一条、产品
第二条、供货期限：从年月日起至 年月日 送货时间以甲方通知为准(需提前五天通知乙方)。
第三条、质量要求：按中华人民共和国现行的国家标准。
第四条、货款及费用等付款及结算办法：
1、交货方式：乙方分四个批次供货，第一批次时间，第二批次时间 年 月 日 ，第三批次时间 年 月 日 ，第四批次时间 年 月 日 。
2、所有货物由乙方送往由甲方指定的交货地点，所需运输费用由乙方承担，并由甲方负责卸车。
3、货款的支付方式：
第五条 双方的权利和义务及责任
(一)乙方应承担的违约责任
1、产品型号、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，乙方应每天按逾期交货货款总值的5%累计逾期天数向甲方支付违约金;
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货货款总值的50%的`违约金;
3、如因乙方的产品使用后出现质量问题，乙方应承担全部违约责任。
4、在本合同履行期限内乙方不得以任何理由涨价，不能以任何理由耽误供货时间。否则，都视为乙方违约，乙方须向甲方支付合同总额50%的违约金。
(二)甲方应承担的违约责任
1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货或使用其它同类产品，甲方应赔偿本合同总金额5%给乙方作为违约金。
2、退补方式：退补数量应该按照合同约定总数量的10%多退少补。
第六条 本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。
第七条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地北京市丰台区人民法院提起诉讼。
第八条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第九条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
第十条 本合同一式 贰 份，由甲、乙双方各执 壹 份。
需 方： (盖章)
供 方： (盖章)
年月日 年月日
购瓷砖合同篇2
合同编号：
需方(甲方)： 签订地点：
供方(乙方)： 签订时间：
甲方因工程的建设需要，向乙方订购外墙砖产品，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为规范双方的权利与义务，甲、乙双方充分友好协商，达成如下条款：
工程名称： 工程地点：
第一条 标的(材料品牌、名称、规格、数量、单价及总价)
注：
1、以上为暂定数量，根据甲方实际用量计算金额：
2、以上价格为不含税票。
第二条 交货时间、地点及方式
1、交货方式：乙方按甲方要求将货运到甲方指定地点：仓库，甲方指定：仓管： 为收货人， 为验货人，甲方的'收货人、验货人在乙方加盖公章的送货单上签字，视为甲方暂收货物，乙方送货人无条件配合甲方进行材料清点及过磅。
2、甲乙双方在货物交付之日当场当车共同对货物验收，检查产品规格、型号、色差、尺寸、数量等，是否符合合同约定(加工砖按样品型号、花色为约定)：
3、交货地点：
4、交货日期：号前全部到齐甲方工地。
第三条 付款方式
1、合同签订后天内付预付款，合同金额的%，即￥元; (或定金模式：甲、乙双方签订本合同后甲方支付乙方本合同货款定金%，或按总价谈定一个定金金额。)
2、货到工地后验收合格天内付清余款，即￥元;
第四条 质量标准及验收标准
1、质量承诺：产品出厂时必须附有“产品质量检验报告”和“产品合格证”，如因产品质量问题，乙方负责产品“三包”，保质期为年(自交货之日起算)。
2、乙方保证所提供的产品能通过国家相关部门检测，符合和达到产品标准和技术参数。
第五条 产品运输
1、运输：乙方送至甲方指定地点及卸货。
第六条 验货
1、验收：对于外墙砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，甲方验货无异议，不能退货。
第七条 违约责任
1、乙方逾期交货天以内的，每天按不能交货的货款价值向甲方支付违约金;逾期达到 天，则甲方并有权解除合同，要求乙方退还全部已付款，并向甲方支付相当于合同总价 %的违约金;
2、货物经检验达不合同约定的质量标准(如有异议则以国家相关法定检测部门的检验报告为依据)，乙方同意无条件换货或退货，所发生的费用由乙方承担;如因此造成逾期交货，则按第1款的规定处理;如乙方拒绝换货或退货，甲方可单方解除合同，由此产生的一切费用及给甲方造成的损失由乙方承担。
3、甲方如逾期付款的，应按逾期付款(不算公司正常办理付款手续时间)部分总额承担千分之一的违约金。
第八条 合同争议及解决办法
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，任何一方可依法向当地所在地城市区域人民法院提出诉讼。
第九条 其他事项
1、本合同经甲乙双方代表签字盖章后即时生效;
2、《、《申请购物单》是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力;
3、本合同未尽事宜经双方共同协商签订补充协议;
4、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。
甲方(盖章)： 邮编：
地 址： 传真：
电 话：
开户银行：
开户帐号：
纳税证号：
法人代表：
授权代表：
乙方(盖章)： 邮编：
地 址： 传真：
电 话：
开户银行：
开户帐号：
纳税证号：
法人代表：
授权代表：
购瓷砖合同篇3
甲方：________（收货方）
乙方：________（供货方）
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》有关规定，在经济责任承包形式下，经甲、乙双方平等协商达成如下条款。双方应共同遵守严格执行。
一、工程项目
（1）工程名称：__________（惠州工业园）
（2）工程地点：__________
工程内容：5#、6#厂房共贰栋，3#宿舍楼壹栋的外砖瓷砖、地板砖、瓷片、地脚线、步级砖等供货。
二、供货质量要求：
以双方确定的样板的规格、颜色、厚度必须和样板相同，不相同时甲方有权拒绝收货，乙方必须在要求的时间内提供另一相同数量符合要求的货品。
三、供货的'数量和单价：
外墙砖：（永欣厂出产的不要）
1、棕色22600m 18元
2、白色6300 m 18元
3、深米黄色850 m 18元
地板：
1、地板砖5050 2800箱8块3.3元（鸿正厂）（粉红色）
2、踢脚线9500米60长1块0.95元
3、3030（子弹头或者方块）：1000箱20块1.5元（佛山盈邦厂耐磨砖）
4、20xx花片5200 m 3500箱25块0.7元/块（广西）
5、梯级砖：6030 3300套6.3元（振鹏厂）
6、5050平台800 m 400箱8块3.5元（粉红色）
四、供货时间要求：
以甲方通知规格、数量的在3天时间内到达工地现场。
五、付款方式：
按到达工地的批次数量支付80%，其余20%在工程验工验收后6个月内付清（业主、质检站、监理等单位签字为准）。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
购瓷砖合同篇4
甲方： 乙方：
甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》的相关规定，经双方协商一致，由甲方购买瓷砖事宜，签定本合同，以昭信守执行。
一、工程范围
1、甲方指定的陶瓷类产品
2、乙方为甲方加工异形瓷砖
二、质量要求
1、供货型号：以样品型号、样式为准。
2、达到国家建筑陶瓷质量监督检验中心和各标准。
三、数量及供货周期甲方提前20天以书面形式通知乙方供货时间和数量，乙方接到通知后20天内将货供至现场。
四、供货的数量及金额 瓷砖用量明细如下：
合同价格组成：
项目1：根据工程结束后瓷砖总用量确定瓷砖供货总价格 (以甲方确认的接货凭证为准)
项目2：根据乙方为甲方加工异形瓷砖总量确定加工价格(以甲方确认的加工量为准)最终合同价格为：项目1+项目2
五、付款方式
乙方分批将材料供应到现场，每供一次货，甲方给乙方出据验收凭证。按以下方式进行付款：
1、预付款为供货总价的30%。
2、甲方需按批次支付乙方全部货款。
六、履行地点和方式
交货地点： 甲方指定卸货地点，乙方只负责就近落地。 交货方式：乙方负责运输。
七、甲、乙双方权利义务
1、甲方权利和义务
⑴甲方负责按材料单所列货物验收和出据的有效的收货证明单据，如发现有与甲方要求货物品种和质量问题，甲方有权拒收，由此对甲方施工及开业造成的损失由乙方负责。 ⑵甲方负责指定卸货地点;
⑶甲方按实际接收货的数量出据有效的收货证明。
⑷甲方无故不接收货物或不按要求开具有效货物接收单造成工期延误由甲方负责。
⑸乙方根据工地需求负责异形瓷砖的加工，如因瓷砖加工进度引起工地误工，甲方有权要求乙方赔偿相关损失。
2、乙方权利和义务
⑴乙方依照双方约定的供货周期、供货数量进行供货;并必须保证质量和数量。
⑵乙方派驻专职人员进行交货验收事宜;
⑶在发货期间如遇到：不可抗力及自然灾害等因素造成发货延期，乙方不承担任何违约责任。
⑷乙方负责按甲方要求将砖送至瓷砖加工厂加工，并负责送至工地现场，只负责就近落地，不负责搬运。乙方协助甲方给予铺贴指导建议，确定权由甲方负责。
八、争议解决
在合同履行过程中，双方如有争议，应友好协商解决，如协商无效，应提交工程所在地人民法院诉讼解决。
九、合同未尽事宜由甲、乙双方签字后补协议与本合同同等法律效力。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方： 委托代理人： 委托代理人： 联系电话： 联系电话： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号：
日期： 年 月 日
购瓷砖合同篇5
需方：
供方：
供需双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条、质量标准与施工要求：
1、供方提供的产品符合国家标准(gb/t4100);特殊要求的产品质量，应符合供方的特别规定或合同中另行规定;
2、需方应按照供方所提供的'“产品合格证”(在包装盒内)背面的使用要求进行施工。
第二条、产品包装要求：按供方标准包装。
第三条、验收方法和提出异议：
1、对于品种、等级、规格、数量，需方在收到供方货物时当场验收并提出异议，否则视为验收合格;
2、对于其他质量问题，需方应在铺贴发现问题后叁天内以书面形式通知供方，否则视为验收合格。
3、需方委托送货方式：供方送货至需方指定地点;
4、产品质量保证期为壹年。送货约定：
a、项目名称：奉贤生物医药产业化基地开发项目一期四标段工程
b、送货地址：广丰路758号
c、签收人：余绍松陆德兴
d、运费承担方式：(请在选择的方式后面填写“是”，不选择的方式后面填写“否”;如不在以下可选方式之列的，请在“其他”一栏注明运费承担方式。)
第四条、货款结算方式及期限：
本合同为货到工地付款方式:15日内批货批清，最后一批2个月内结算付清。
第五条、违约责任：
1、合同依法生效后，供、需双方如有违约行为，按合同法处理;
2、需方逾期提货，逾期超过45天，供方不保证货源的原定供期，供货期另议。
第六条、解决合同纠纷的方式：友好协商解决;如协商不成，向工程所在地人民法院起诉。
第七条、本合同一式陆份，供方壹份，需方伍份。
第八条、其他约定事项：合同如需增补，则按照此合同单价。
第九条预付款贰万元整。
需方：供方：
年月日：
购瓷砖合同篇6
需方(甲方)：________________ 供方(乙方)：________________
签订地点：________________
签订时间：________________
甲方因工程的建设需要，向乙方订购外墙砖产品，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为规范双方的权利与义务，甲、乙双方充分友好协商，达成如下条款：
工程名称：___________________________
工程地点：___________________________
第一条 标的(材料品牌、名称、规格、数量、单价及总价)
第二条 交货时间、地点及方式
1、交货方式：乙方按甲方要求将货运到甲方指定地点：仓库，甲方指定：_______________仓管：_______________为收货人，__________为验货人，甲方的收货人、验货人在乙方加盖公章的送货单上签字，视为甲方暂收货物，乙方送货人无条件配合甲方进行材料清点及过磅。
2、甲乙双方在货物交付之日当场当车共同对货物验收，检查产品规格、型号、色差、尺寸、数量等，是否符合合同约定(加工砖按样品型号、花色为约定)：
3、交货地点：___________________________
4、交货日期：_________号前全部到齐甲方工地。
第三条 付款方式
1、合同签订后天内付预付款，合同金额的_________%，即￥__________________元;(或定金模式：甲、乙双方签订本合同后甲方支付乙方本合同货款定金%，或按总价谈定一个定金金额。)
2、货到工地后验收合格天内付清余款，即￥__________________元;
第四条 质量标准及验收标准
1、质量承诺：产品出厂时必须附有产品质量检验报告和产品合格证，如因产品质量问题，乙方负责产品三包，保质期为年(自交货之日起算)。
2、乙方保证所提供的.产品能通过国家相关部门检测，符合和达到产品标准和技术参数。
第五条 产品运输
运输：乙方送至甲方指定地点及卸货。
第六条 验货
验收：对于外墙砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，甲方验货无异议，不能退货。
第七条 违约责任
1、乙方逾期交货天以内的，每天按不能交货的货款价值向甲方支付违约金;逾期达到_________天，则甲方并有权解除合同，要求乙方退还全部已付款，并向甲方支付相当于合同总价_________%的违约金;
2、货物经检验达不合同约定的质量标准(如有异议则以国家相关法定检测部门的检验报告为依据)，乙方同意无条件换货或退货，所发生的费用由乙方承担;如因此造成逾期交货，则按第1款的规定处理;如乙方拒绝换货或退货，甲方可单方解除合同，由此产生的一切费用及给甲方造成的损失由乙方承担。
3、甲方如逾期付款的，应按逾期付款(不算公司正常办理付款手续时间)部分总额承担千分之一的违约金。
第八条 合同争议及解决办法
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，任何一方可依法向当地所在地城市区域人民法院提出诉讼。
第九条 其他事项
1、本合同经甲乙双方代表签字盖章后即时生效;
2、《申请购物单》是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力;
3、本合同未尽事宜经双方共同协商签订补充协议;
4、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。
甲方(盖章)：__________ 乙方(盖章)：__________
邮编：_______________ 邮编：_______________
地址：_______________ 地址：_______________
电话：_______________ 电话：_______________
开户银行：__________ 开户银行：__________
开户帐号：__________ 开户帐号：__________
纳税证号：__________ 纳税证号：__________
法人代表：__________ 法人代表：__________
授权代表：__________ 授权代表：__________
购瓷砖合同篇7
甲方（需方）：（以下简称为甲方）
乙方（供方）： （以下简称为乙方）
通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目 全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。
一、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：
乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应，按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责；颜色按乙方送交的样板颜色规定；如因乙方所供的 卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责；质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起 1 年为限。
二、交货时间、地点、方式：
乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求（甲方以传真或电话通知交货量和交货日期），采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的xxxx酒店工地一楼，即xxxx市xxxx路与xxxx路交会处东北侧xxxx酒店一楼。
三、运输及运输保险费用：
乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险（即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责）费用均由乙方负责。
四、包装标准及包装物的回收：
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏；包装物由甲方或施工单位负责回收处理；但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
五、合理损耗及计算方法：
乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责；施工中的损耗均由甲方负责。
六、验收标准、方式及异议的提出：
乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证；如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。
七、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：
按国家和省、部（委）或行业规定的标准要求随瓷砖提供（应）备品、配件、工具数量。
八、结算、付款方式：
1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元（￥50000元），每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后 30天内支付该批瓷砖货款的 50% （含定金5万元）；施工完毕15天后经竣工验收合格，付足所供瓷砖货款总额的 60% （含5万元定金和前一次付款）；余下所供瓷砖货款的40%购买一间（套）产权式客房。
3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票；发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。
九、违约责任：
如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计（支）付违约金，并赔偿施工单位的误工费用；如甲方不能按本合同约定的付款的.日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五 向乙方计（付）违约金。
十、合同纠纷解决方式：
按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的.相关规定协商解决；协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
十一、其它约定事项
在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要；其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十三、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
年 月 日：
购瓷砖合同篇8
甲方（需方）：
签订日期：______年______月______日
乙方（供方）：
签约地点：
1、本合同是依照《中华人民共和国合同法》订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。
2、合同条款：
签订双方商妥订货产品总值人民币________元。其产品名称的规格、质量、数量、单价、总值、交货付款等如下：
（1）产品规格及价格：
产品名称型号
等级
规格长×宽
单价（元/片）
数量（片）
金额（元）
合计金额大写：
（2）产品的包装及运输费用负担：乙方承担运费。
（3）产品交货方法及费用负担：乙方运到甲方指定地点。
（4）货款结算方法：款到发货。
（1）供方如未能履行合同，须负下列责任：
①产品花色、品种、规格、质量不符合同规定：需方同意利用的，按质论价，退货贬值总值价款，不能利用的，应负责包退包换。由于延误交货时间，每天应偿付需方千分之_____的罚款。
②产品数量不符合规定：少交需方仍有需要的照数补交；因延期而不要的，可以退货，并承担因此而造成的损失；不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款总值的百分之______的罚金。
（2）需方未能履行合同时，须负以下责任：
①中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应补偿变更后的货款及总值百分之___罚金。
②中途退货，需方应根据双方签订合同的实际货值按百分之___进行补偿，需方所交纳的定金不予退还。
③自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部分货款总额千分之___罚金。
④未按规定日期付款，每延期一天，应偿付以延期付款总额千分之___的罚金。
⑤实行送货或代运的产品拒绝接货，应承担由此而造成的损失和运输费用及罚金。
（3）产品价格：如需要调整，必须经双方协商方能变更。
（4）任何一方不得要求全部或部分解除合同，否则承担一切经济责任。
（5）如需要变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前___天与对方协商修订调整，任何一方不得擅自变更合同。一方变更合同，对方有权拒绝收购，因此而不能执行合同应偿付对方千分之___的罚金。
（6）确因自然灾害等原因，影响执行合同或延期交货，需提前___天通知对方，经有关机构证明，可酌情减免罚金。
4、执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼。向仲裁机关申请仲裁（两者选一）。
5、本合同一式二份，供需双方各执一份。
供方单位（盖章）：
法定代表人签字：
代理人签字：电话：
需方单位（盖章）：
法定代表人签字：
代理人签字：
电话：
购瓷砖合同参考8篇相关文章：
★ 瓷砖工作总结8篇
